乙方须按照甲方供给的规划图纸进行钢结构 ，岩棉板装置、水泥板装置、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的悉数作业。

　　上述作业范围包含资料供给、运送、下料、 、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、装置、合作检验及原建筑物制品维护。 、运送及装置悉数的人工、资料、机具、施工安全等均由乙方担任。

　　依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建造工程质量管理法令》等相关法令法规，经甲乙两边洽谈一起，缔结本合同。

　　2、有必要严厉按甲方要求施工。因 、装置等方面的原因形成的质量、装置事端，由乙方担任，返工费用自理。

　　3、严厉恪守施工安全操作规程、劳动维护、治安管理法令，小区物业管理等规则，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常作业、日子，并对施工的可靠性、安全性担任。

　　(1) 项目竣工后，承包方应告诉定作方检验，定作方应自接到检验告诉后两天内按照合同规则的质量标准安排检验，并处理检验，移送手续，出具检验定见。如定作方在规则时间内无正当理由不安排检验的，视为定作方供认项目质量合格，已经过检验。

　　2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，形成乙方典礼、窝工而带来的各种丢失，应由甲方承当。

　　乙方工人进入工地，有必要恪守工地的安全标准、统一安排，自备安全用品，高空作业有必要系安全带，佩带安全帽，运用电气设备要标准，有必要安全可靠，特别室外用电要防水、接地，配电箱要装备漏电维护器，以防为主，安全施工，如产生不安全事端，悉数职责由乙方自傲，甲方不承当任何事端职责及经济丢失。

　　如因特殊情况需求延期完结工期，须提早告诉甲方。如产生任何胶葛可洽谈，洽谈不成可向当地 提申述讼。

　　定作方自行规划并供给图纸或技能资料，图纸或技能资料____________式____________份，定作方、承包方各执____________份。

　　4、担任和谐工程所在地的居民、村组可能产生的对立，以及城建、土管、税务部分等相关的对立与费用。

　　1、甲方供给标准的施工图纸，如有改变，及时给予回答，并及时供给改变图纸，甲方供给资料堆积场所，合作乙方处理施工中呈现的问题。

　　2、乙方仔细体会图纸及规划要求，按图施工。如需现场复查，可联络交流，但费用甲方承当，在施工过程中，乙方要恪守

　　1、本工程建筑面积14575平方米，装置费单价为33元/平方米，工程总价为48.0975万元，合同签定3日内，先预付日子费人民币计3.5万元，钢结构梁柱吊装完毕付10万元，屋面板装置完毕付15万元，墙面板装置完毕付10万元，余款年末结清，扣3%的质保金，一年后付清(乙方不向甲方供给任何收据)。

　　4、余款在工程完工后，甲乙两边一起进行检验后，留壹万元做质保金，其他金钱七天内付清，质保金六个月内一次性付清。

　　(2)无正当理由逾期交给定作物，应当按延期天数每日向制造方归还合同价款____________‰ 违约金。

　　(2)半途废止合同，属承包方包工包料的，应当向承包方偿付合同价款____________‰的违约金;

　　1、乙方对钢结构工程的施工装置质量和其所供给的资料、 的结构质量担任，并按照规划和标准要求提 品合格证、原料证明书及检测陈述，并承当相应费用，并做好自检作业。

　　跟着法令观念的日渐遍及，合同的法令效力日积月累，在达到定见一起时，拟定合同可以享有必定的安闲。合同有不同的类型，当然也有不同的意图，以下是小编帮我们收拾的钢结构合同范本电子版（通用15篇），仅供参考，期望可以协助到我们。

　　乙方工人进入工地有必要恪守工地的安全标准统一安排自备安全用品高空作业有必要系安全带佩带安全帽运用电气设备要标准有必要安全可靠特别室外用电要防水接地配电箱要装备漏电维护器以防为主安全施工如产生不安全事端悉数职责由乙方自傲甲方不承当任何事端职责及经济丢失

　　(1) 由定作方供给资料的，定作方应在资料运到项目地址前告诉承包方，两边一起检验并处理交代手续;

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同法令》及其他有关法令行政法规，遵从相等、自愿、公平缓诚实信用的准则，结合本工程具体情况，两边达到以下法令:

　　两边签定合同，定作方向承包付出订金____________%即____________元。剩下工程款按工程进度付出。剩下____________%作为质保金保修期满付清。

　　(1)未按合同规则的质量交给定作物或完结作业，定作方赞同使用的，应当按质论价，酌减合同价款;不赞同使用的，从头制造。

　　一、工程内容：钢结构及彩钢瓦装置(行车梁不在装置内)，甲方供给悉数资料、辅材及耗材，乙方担任装置(含工人工资、吊车费)。

　　经甲乙两边洽谈，本工程从 年 月 日起至 年 月 日止，总工期为 天，如遇不可抗力要素(如战役、地震、雨天等)工期顺延。

　　本合同在实行过程中如产生争议，两边应洽谈处理，洽谈不成，可向工程所在地裁定委员会裁定或直接向各自所在地人民法院申述。

　　甲、乙两边为合作完结本钢结构建造工程，清晰各安闲施工过程中的权力、职责和经济职责，依据合同法法令和工程具体情况，本着相等互利的准则，经洽谈，签定如下合同条款：

　　2、因甲方原因形成不能按合同的工期开工，甲方应在合同约好的开工日期前2天，以书面形式告诉乙方推延开工日期，并相应顺延工期人。如甲方没有提早告诉乙方给乙方形成的开工丢失由甲方承当。

　　(2) 承包方在按照图纸或技能资料的要求进行作业期间，定作方需对原图纸或技能要求进行改变，定作方应提早____________天以书面形式向承包方宣布改变告诉。承包方应按定作方宣布的改变告诉及有关要求进行作业。因改变导致合同价款的增减及形成的承包人丢失，由定作方承当，延误的工期相应顺延。

　　(1) 承包方在按照图纸或技能资料的要求进行作业期间，发现供给的图纸或技能要求不合理，应当以书面形式及时告诉定作方。定作方应当在收到告诉之日起____________天内回复，并提出修改定见。承包方在上述时间内未得到答复的，应持续按图纸或技能要求进行作业，由此而产生的悉数职责或丢失悉数由定作方承当。承包方在上述时间内得到答复的，应按定作方答复定见进行作业，因按定作方答复定见进行作业导致合同价款的增减及形成的承包方丢失由定作方承当，延误的工期相应顺延。

　　7、乙方施工应采纳必要的安全防护办法，消除事端隐患。因为乙方形成安全施工的职责和因而产生的费用由乙方承当。